Конфликт

Строительная компания (далее - заказчик) возводила бизнес-центр в центре Москвы.

Заказчик заключил с компанией-подрядчиком договор подряда на изготовление, доставку и монтаж алюминиевых оконных конструкций на строительном объекте.

Работы должны были быть выполнены в установленные договором сроки (21 (двадцать один) рабочий день с момента перечисления подрядчику аванса). Заказчик оплатил аванс, но подрядчик не выполнил монтаж алюминиевых оконных конструкций в согласованный срок. Сверх того, подрядчик нарушил обязательство начать работы в срок, предусмотренный договором подряда.

Задача

Стимулировать подрядчика к выполнению работ и взыскать неустойку

Предпринятые действия в интересах заказчика

  • изучена документация: договор по установке окон; приложения к договору и дополнительные соглашения; переписка заказчика и подрядчика
  • осуществлен расчет неустойки за 251 день просрочки до момента выполнения работ в размере 1 461 723 рубля
  • подготовлена и направлена в адрес неисполнительного подрядчика претензия, которая осталась без ответа
  • в Арбитражный суд подано исковое заявление о взыскании неустойки по договору подряда согласно расчету и судебные расходы
  • в судебных заседаниях доказано нарушение сроков установки окон подрядчиком и размер неустойки

Результат

Дело выиграно: в пользу заказчика за неустановку окон в срок взыскана неустойка в полном объеме (почти полтора миллиона рублей) и судебные расходы.

Дело рассматривалось в Арбитражном суде 5 месяцев 17 дней.

* Ограниченные сведения приведены по соображениям конфиденциальности.

Арбитражный юрист | взыскание неустойки по договору подряда

Для получения дополнительной информации и разъяснений по вопросам взыскания неустойки по договору подряда в связи со строительством зданий (сооружений), пожалуйста, обращайтесь по указанному на сайте телефону или присылайте вопросы посредством заполнения формы "Юридическая консультация".

Поверхностная консультация может изначально дискредитировать юриста.

Тщательное выяснение и вдумчивая правовая оценка фактических обстоятельств спорной ситуации - необходимые условия для достижения успеха в суде и установления прочных доверительных отношений при оказании юридической помощи.

Знание специфики судебных процедур и правового регулирования, понимание ожиданий клиентов позволяют оказывать надлежащую юридическую помощь в конфликтной ситуации.

Карта сайта | Политика конфиденциальности

Арбитражный юрист

ОГРНИП: 315774600181399

Частная юридическая практика: разумные цены и честное выполнение поручения

Переговоры и консультации возможны в офисе по адресу:

115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 12

Почта | WhatsApp | +7 (499) 899-54-51